公司新闻

建筑施工企业停止索赔（暂停施工索赔）

工程的延期索赔如何处理

关于工程的延期索赔，首先要正确认识索赔的作用，严格规定合同中的索赔条款。合同一经签订，合同双方即产生权利和义务关系，索赔是建筑施工合同法律效力的具体体现，没有索赔和关于索赔的法律规定，合同的实施就得不到保证。

工程延期索赔处理方式如下：及时请参建各方到现场调查，了解事件发生的原因，确定事件性质，分清风险的归属‘’督促批复部门对各有关细节应做详细记录，并由驻地工程师签认；与有关各方积极协调配合，消除引起延期索赔的因素，减少损失。

建筑工程延期交付可以按照合同约定的数额赔偿，或者按照清单计价的工程项目进行索赔；合同没有约定的可以根据实际造成的损失支付，一并按照同期银行同类贷款利息支付利息。

工程延期交付，发包方主张索赔时，应依据合同条款，与承包方进行协商，若协商未果，可向法院提起诉讼。法律规范要求，发包方和承包方需全面履行合同义务，未按约定履行时，需承担违约责任。依据《民法典》第五百七十七条，违约方应承担继续履行、补救措施或赔偿损失的责任。

处理工程延期索赔，首先需召集所有参与方至现场，共同查明延期责任归属。其次，应详细记录相关细节，并由现场工程师签字确认。协调各方消除导致延期的因素，降低损失。同时，审核索赔文件，与监理紧密沟通以达成共识。

施工企业怎样有理有据地索赔?

1、如何进行施工索赔？施工索赔的处理原则是什么？下面是中达咨询带来的关于施工索赔的处理原则的主要内容介绍以供参考。索赔必须以合同为依据。遇索赔事件时，监理工程师应以完全独立的身份，站在客观公正的立场上，依合同为依据审查索赔要求的合理性、索赔价款的正确性。

2、索赔工作关系着施工企业的经济利益。所有施工管理人员都应重视索赔，知道索赔，善于索赔。必须做到理由充分，证据确凿，按时签证，讲究谈判技巧，并把索赔工作贯穿于施工的全过程。同时，加强施工管理，提高管理水平，降低成本，为企业创造更大的利润空间。

3、施工企业必须对合同条件、协议条款等有详细了解，遭遇索赔事件时，以合同为依据来提出索赔要求。 及时提交索赔意向书 根据招投标文件及合同要求中的有关规定提出索赔意向书，意向书应包含索赔项目（分部分项目工程名称）、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附详细的计算资料和证明。

4、多承包商在同一施工现场交叉干扰引起工效降低所发生的额外支出。做好索赔工作，除了抓住索赔的机会外，必须掌握索赔技巧，这对索赔的成功十分重要！索赔的四大技巧做好收集、整理签证工作有理才能走四方，有据才能行得端，按时才能不失效。所以，必须在施工全过程中及时做好索赔资料的收集、整理、签证工作。

建筑总承包因资金短缺导致施工工地停工一年请问我们如何保护自己的合法...

1、政策调整 近期政府对于建筑行业的相关政策进行了调整，可能导致廊坊某些工地停工。例如，城市规划的变更、土地使用政策的调整或新的建筑法规的实施，都可能影响到工地的正常施工。 资金问题 建筑项目的运行需要大量的资金支持。

2、政策调整及环保要求 政府部门的政策调整以及环保要求的提高也是导致工地停工的重要原因。随着国家对环境保护的重视程度不断提升，各地政府加强了对工地扬尘、噪音等方面的监管。一些未达到最新环保标准的工地，可能会因此被要求停工整改，以确保施工过程中的环保问题得到有效解决。

3、建设单位原因 建设单位资金链断裂，无法及时支付工程款，造成工地停工直至工地烂尾。而施工单位没拿到工程款并且还想等待至工地复工后继续做此项目，继续使用此塔吊，所以一直未拆除塔吊。

4、国际承包市场上技术要求相对简单的土木建筑工程正在减少，新技术、新建材、新型建筑方式、新型管理模式和施工方法运用普遍。价格竞争已不再是中标的主要因素，采用的技术、设备、资质、业绩、施工方式、管理方式等非价格因素的作用越来越大。

5、可能是因为设计图纸提供不及时，建筑资金短缺，手续不全，材料供应不及时，施工质量出现安全问题。等等都有可能导致停工。

法规那一条规定因电力公司停电,正在施工的单位可以向甲方索赔费用么

1、如果没有通知施工单位，给正在施工的单位造成损失的，施工单位可以向供电公司索赔。一般建筑施工合同中双方均有约定的义务和责任的，你先查清楚合同中的专用条款和通用条款是不是写进去了这些内容，如果写进去了，就可以按合同约定的办理相关手续了，甲方也得按合同规定认账的。

2、法律分析：如果你是施工方一个礼拜停电时间超过8小时可以向甲方索赔工期。

3、如果一天中累计停工时间达到8小时以上时，是可以向甲方索赔工期的。（前提是不是施工方的原因造成的停工。）发电机组供电必须确保工期，这属于措施费用部分内容。

浅谈建筑施工企业的索赔管理?

积极开展索赔工作的总结、研究，增强工程索赔意识，按照法律法规和国际惯例实施索赔，做好索赔工作，就可以为施工企业争取到应得的补偿，获得更大的利润。所以，施工企业必须重视并做好索赔工作。

施工企业做好索赔工作，研究承包方的索赔问题已成为施工企业成本管理工作的重要内容和减少效益流失的重要议题。

工程施工过程中，涉及的索赔主要有以下几个方面1 涉及变更的索赔：任何的建筑工程施工过程中都或多或少的存在设计变更，由于项目管理人员思想意识不清晰，认识不到索赔的重要性，造成索赔不及时或遗漏，造成工程成本增加，影响施工企业的经济效益。