建筑施工企业索赔范本（建筑施工企业索赔范本最新）
施工单位工期索赔
1、承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：（1）合同约定或双方认可的施工总进度规划；（2）合同双方认可的详细进度计划；（3）合同双方认可的对工期的修改文件；（4）施工日志、气象资料；（5）业主或工程师的变更指令；（6）影响工期的干扰事件；（7）受干扰后的实际工程进度等。
2、施工单位违反合同的约定工程工期缩短是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。《中华人民共和国合同法》第一百零七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
3、工期索赔指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期；是由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔。工期索赔的分析 干扰事件对工期的影响，即工期索赔值可通过关键线路分析法得到。
4、处理施工单位的工程索赔纠纷：要及时发现索赔机会；签商好合同协议；对口头变更指令要得到确认；及时发出索赔通知书；索赔事件论证要充足；索赔计算方法和款额要适当。
5、什么是工期索赔，工期索赔的关键环节是什么 工期索赔指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期；是由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔。
6、建筑安装工程的工期疲拖延的，建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿，如果施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉施工单位。
工程索赔意向书范本10篇
工程索赔意向书（范本10篇）工程索赔意向书（一）：致：xx公司我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路周王庙至长安段改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到此刻，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
人工费：包括年月日到年月日停工期间管理人员工资、施工人员窝工补偿费、进出场费。（2）施工机械损失：包括月日进场因停工所产生的机械租赁费用。（3）相关的企业管理费、现场经费。（4）工期索赔：工期按耽搁天数予以顺延。
问题一：什么是索赔意向通知与索赔报告 【设备监理师考讯】（1）索赔意向通知索赔意向通知，是承包商应在已经察觉或理应察觉索赔事由发生后一定期限内，向业主或设备监理工程师递交索赔意向通知书，表明承包商就该索赔事由期望得到业主给予补偿的要求。
对承包人索赔的处理如下：（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并提交承包人。监理人对索赔报告有异议的，有权要求承包人提交全部原始记录的副本。（2）在监理人收到索赔报告或索赔的进一步证明材料后28天内，监理人应向承包人出具承包人签署的索赔处理结果。
该意向书只作为一方的索赔意见，只有对方认可才具有法律效力，而签收和归档并不代表认可。
建筑工程索赔的时效为多久?建筑工程索赔报告范本怎么写?
1、索赔时效是指施工合同履行过程中，索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的，视为放弃索赔权利，其索赔权归于消灭的合同法律制度。约定的期限即索赔时效期间，一般为28天（根据通用条款）。该种索赔时效，属于消灭时效的一种。
2、建筑工程索赔期限一般是28天。索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。
3、根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）GF-2011-0216》通用条款，索赔条款，承发包双方互相索赔的时限为30日，过期不索赔对方不再承担任何责任。该文本相对于此前的通用文本，时间由28天改为30天，更重要的是明确规定了“过期不索赔对方不再承担任何责任的条款。
建筑工程索赔报告包含的内容有哪些
1、法律分析：总论部分包括以下具体内容：①序言②索赔事项概述③具体索赔要求④报告书编写及审核人员。合同引证部分。一般包括以下内容：①概述索赔事项的处理过程②发出索赔通知书的时间③引证索赔要求的合同条款④指明所附的证据资料。索赔额计算部分。工期延长论证部分。证据部分。
2、法律分析：（1）总论部分；（2）合同引证部分；（3）索赔额计算部分；（4）工期延长论证部分；（5）证据部分。通常以索赔报告书附件的形式出现，它包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。
3、①概述索赔事项的处理过程；②发出索赔通知书的时间；③引证索赔要求的合同条款；④指明所附的证据资料。（3）索赔额计算部分。索赔报告书的主要部分，也是经济索赔报告的第3部分。
4、工程索赔的内容：不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔 不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣，这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工难度，导致施工单位必须花费更多费用来完成此项工作。
发布时间: 2024-11-10